Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Gültig für alle Leistungen der NXULON. Maßgeblich ist ausschließlich die deutsche Fassung. Die englische Übersetzung dient lediglich dem besseren Verständnis.

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge, Angebote und Leistungen zwischen der NXULON (Auftragnehmer) und ihren Kunden, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.

2. Leistungen

Der Auftragnehmer erbringt IT-Dienstleistungen, insbesondere in den Bereichen Webentwicklung, Digitalisierung von Geschäftsprozessen, Prozessautomatisierung, IT-Beratung, Hosting und technischer Wartung. Der konkrete Leistungsumfang ergibt sich aus dem jeweiligen Einzelvertrag oder Angebot.

Zur Leistungserbringung kann der Auftragnehmer moderne Hilfsmittel, darunter KI-gestützte Entwicklungswerkzeuge, einsetzen. Dies beeinflusst nicht die vereinbarte Qualität oder die Verantwortlichkeit des Auftragnehmers.

3. Mitwirkungspflichten des Kunden

Der Kunde stellt alle zur Leistungserbringung erforderlichen Inhalte, Daten und Informationen rechtzeitig zur Verfügung. Verzögerungen aufgrund fehlender Mitwirkung gehen nicht zu Lasten des Auftragnehmers. Mehraufwand durch nachträgliche Änderungswünsche kann gesondert in Rechnung gestellt werden.

4. Keine Rechts- oder Datenschutzberatung

Der Auftragnehmer erbringt keine Rechtsberatung. Insbesondere erfolgt keine rechtliche Prüfung von Impressum, Datenschutzerklärung oder sonstigen Rechtstexten. Der Kunde ist selbst für die rechtliche Konformität seiner Inhalte verantwortlich.

5. Drittanbieter

Zur Leistungserbringung werden Dienste Dritter genutzt, insbesondere Cloud-Dienste, Hosting-Plattformen und Kommunikationsdienste. Eine aktuelle Übersicht der wesentlichen eingesetzten Drittanbieter kann auf Anfrage bereitgestellt werden. Für die Verfügbarkeit, Änderungen oder Ausfälle dieser Drittdienste übernimmt der Auftragnehmer keine Haftung, sofern ihn daran kein eigenes Verschulden trifft.

6. Vergütung

Die Vergütung richtet sich nach dem jeweiligen Vertrag oder Angebot. Der Auftragnehmer ist Kleinunternehmer im Sinne des § 19 UStG; es wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen.

7. Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug fällig. Bei Projekten kann eine Anzahlung von bis zu 50 % des Auftragswertes vor Projektbeginn vereinbart werden. Im Verzugsfall werden Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe fällig. Bei anhaltender Nichtzahlung ist der Auftragnehmer berechtigt, laufende Leistungen bis zur vollständigen Zahlung zu unterbrechen.

8. Abnahme

Nach Fertigstellung der vereinbarten Leistung wird der Kunde zur Abnahme aufgefordert. Äußert der Kunde innerhalb von 14 Werktagen nach Aufforderung keine begründeten Mängel schriftlich, gilt die Leistung als abgenommen. Unwesentliche Mängel, die den vertragsgemäßen Gebrauch nicht einschränken, berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme.

9. Copyright and Usage Rights

All works created within the scope of the contract (including source code, designs and concepts) are protected by the contractor's copyright. Upon full payment of the agreed remuneration, the contractor grants the client a simple, unlimited right of use for the agreed purpose.

Handover of source code and extended rights of use may be agreed separately. Open-source components used are subject to their respective licences.

10. Laufzeit und Kündigung

Projekte enden mit der Abnahme der vereinbarten Leistung. Dauerschuldverhältnisse (z. B. Hosting, laufende Wartung) werden auf unbestimmte Zeit geschlossen und können von beiden Parteien mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende schriftlich gekündigt werden.

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der Kunde mit fälligen Zahlungen in Verzug ist und trotz Mahnung nicht zahlt.

11. Haftung

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Eine Haftung for entgangenen Gewinn oder mittelbare Schäden ist ausgeschlossen, soweit gesetzlich zulässig.

12. Datenschutz

Soweit personenbezogene Daten im Auftrag des Kunden verarbeitet werden, erfolgt dies ausschließlich auf Grundlage eines gesonderten Auftragsverarbeitungsvertrags (AVV) gemäß Art. 28 DSGVO.

13. Gerichtsstand

Ist der Kunde Unternehmer, ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Auftragnehmers (Wandlitz). Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

14. Schlussbestimmungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt die gesetzlich zulässige Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

Änderungen dieser AGB bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.